. . .VISTO

El Expediente Nº 051-E-2025 iniciado por Mensaje Nº 041/25 del Departamento Ejecutivo; y

 

. . .CONSIDERANDO

QUE por el mismo la empresa Telefónica Móviles Argentina S.A solicita autorización para efectuar tareas de mantenimiento, renovación y ampliación de la red de fibra óptica en nuestra ciudad en dos etapas. En la primera, se realizarán tareas de mantenimiento que consiste en la reposición de tendido de cable de f.o todo por infraestructura existente, solicitando un permiso provisorio de urgencia para proceder a hacer el intercambio e interconexión. En la segunda etapa, realizarán la colocación de nueva postación para mejorar la calidad del servicio (se adjunta nota de presentación, memoria descriptiva, plano de construcción, respuesta de interferencia de empresa de servicios de luz, estatuto y poder). A su vez, informan que la colaboradora encargada de ejecutar dichas tareas de mantenimiento es Rowing S.A;

QUE a fs. 35/40 la Dirección de Servicios Sanitarios y Desagües Pluviales acompaña croquis de ubicación e informa la existencia de interferencias en las redes de agua potable y en las redes de efluentes cloacales recomendando igualmente el cateo manual previo al inicio de la obra;

QUE a fs. 42, a posteriori del Dictamen N° 2443/24, se procede a notificar vía correo electrónico a Telefónica Móviles Argentina S.A dicho Dictamen y de la documentación requerida. Luego del intercambio de mails que se acompañan, se presenta Nota adjuntando documentación inherente al trámite: certificado de visado del C.A.P.B.A de la obra y, posteriormente, Notas con el resto de la documentación respectiva a dicho trámite: interferencias, certificado ART, plan de trabajos, plan de prevención de daños, planilla de medición, croquis, visado, nómina de vehículos, planos, certificado de cobertura y planilla sistema de validación de proyectos;

QUE a fs. 88/99 la Secretaría de Infraestructura, Vivienda y Servicios en forma conjunta con la Dirección de Planeamiento Urbano informa que no se presenta objeción alguna;

QUE la Dirección de Asuntos Legales estima que se encontrarían reunidas las condiciones para remitir las actuaciones al Honorable Concejo Deliberante;

QUE a fs. 91 se acompaña póliza de seguro de Responsabilidad Civil                vigente;

QUE es potestad de este Cuerpo autorizar el uso del espacio público tanto aéreo como subterráneo;

 

. . .POR ELLO

El Honorable Concejo deliberante de Salto, en uso de las atribuciones que le son propias sanciona la siguiente:

 

ORDENANZA

 

ARTICULO 1º – AUTORIZASE a Telefónica Móviles Argentina S.A a utilizar el espacio público aéreo y subterráneo para la realización de la obra correspondiente al Proyecto Nº 694207741 SALTO F.O ACC ENLACES- DESPLIEGUE 2024- RED DE ACCESO- *SLTO4*-CABLE 128 F.O de acuerdo a Memoria Descriptiva y Planos obrante a fs. 02 a 06 del Expediente Nº 4099-40081/24 o Nº 051-E-25.-

 

ARTICULO 2º – Los gastos por rotura de veredas que implique la realización de la obra mencionada en el Artículo 1º correrán por cuenta de la empresa Telefónica Móviles Argentina S.A.-

 

ARTICULO 3° – La Empresa Telefónica Móviles Argentina S.A será responsable de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros durante la ejecución de la obra. Asimismo, deberá contar con el aval del prestador, previa presentación del cronograma de trabajo, viéndose la misma obligada a informar con 24 (veinticuatro) horas de antelación cualquier cambio en el cronograma. –

 

ARTÍCULO 4º – La ocupación del espacio público subterráneo quedará sometida a la normativa de las Ordenanzas Nº 159/85 y N° 297/18- Plan de Ordenamiento Urbano Territorial. –

 

ARTÍCULO 5º – Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos; insértese copia en el registro oficial y Digesto, cumplido, archívese. –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA Ingresado en Sesión Ordinaria de fecha 23 de abril de 2025 como Asuntos Entrados y girado a las comisiones de Legislación, Interpretación y Acuerdos y Obras Públicas. –

 

SALIDA El proyecto fue aprobado en general y en particular por la UNANIMIDAD del Honorable Cuerpo en Sesión Ordinaria de fecha 14 de mayo de 2025. Se envió copia al Departamento Ejecutivo con fecha 15 de mayo de 2025.-